不可抗力工期延误材料价格，不可抗力造成的工期延误

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于不可抗力工期延误材料价格的问题，于是小编就整理了4个相关介绍不可抗力工期延误材料价格的解答，让我们一起看看吧。

不可抗力为什么不能索赔工期？

不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、车祸等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等)，以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。所以是不能索赔工期的。

不可抗力主要包括以下几种情形：

1、自然灾害、如台风、洪水、地震;

2、政府行为，如征收、征用

3、社会异常事件，如罢工、骚乱。

不可抗力造成的施工机械闲置费谁承担？

您好，根据国家有关法律法规的规定，不可抗力的发生是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政治因素等。

如果施工机械闲置费是由于不可抗力造成的，一般情况下，承包商应该承担。但是，如果在合同中明确约定了不可抗力事件的处理方式并经双方协商一致，也可以按照合同约定处理。如果无法达成一致，需要依据合同约定或相关法律法规进行仲裁或诉讼解决。

不可抗力造成的施工机械闲置费用由施工方承担。
1. 根据合同约定，施工方在施工期间要承担施工机械设备的费用，包括机械闲置费用，因此施工方应当为机械闲置费用负责。
2. 当遇到不可抗力因素如天气恶劣、自然灾害等导致工期延误，闲置机械不得不停止使用，费用也不能避免地增加，这种情况下施工方不得不承担闲置费用。
3. 此外，机械闲置费也是营业税和所得税的重要构成部分，因此施工方还需要保证机械设备闲置费用的申报和缴纳。

施工机械闲置费的承担方通常根据合同约定来确定,主要有以下几种情况:

1. 依照合同约定,由工程所有方承担。如果合同中明确约定工程所有方需要承担由不可抗力造成的施工机械及人员闲置费用,则属于工程所有方的责任与费用。

2. 依据无过失责任原则,费用分摊。如果合同中未明确约定,按照无过失责任原则,由工程所有方和施工单位按一定比例分摊闲置费用。比例可以通过双方协商确定。

3. 视情况由发生不可抗力一方承担。如果可以明显判断是工程所有方或施工单位一方导致不可抗力发生造成机械闲置,则由相应一方独立承担全部费用。  

4. 项目停工期间,各方不承担费用。如果不可抗力导致项目完全停工,施工机械及人员均处于完全停工状态,则各方可以免除此期间的费用,直至项目重新开工。

延期监理费怎样计算？

按监理合同中有约定：一般的约定如下6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

工程延期履约保函费用由谁承担？

因工程延期而造成的相关费用，包括履约保函费用等，应由造成延期的责任方承担。例如，因施工方原因造成的延期，则相关费用由施工方承担。如果是由于建设单位造成的，则相关费用由建设单位承担。如果延期是由不可抗力造成的，则无需承担相关费用。

到此，以上就是小编对于不可抗力工期延误材料价格的问题就介绍到这了，希望介绍关于不可抗力工期延误材料价格的4点解答对大家有用。